Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der BROjekt GmbH (nachfolgend "Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber") über die Planung, Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

1.3 Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.

2.2 Der Vertragsschluss erfolgt in der Regel wie folgt: Nach einem Vor-Ort-Termin erstellt der Auftragnehmer ein individuelles Angebot. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Angebots durch den Auftraggeber (per E-Mail, Post oder Unterschrift) und die anschließende Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zustande.

2.3 Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

2.4 Bei Verträgen mit Verbrauchern (§ 13 BGB), die außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen werden, steht dem Auftraggeber ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten hierzu finden Sie in unserer separaten Widerrufsbelehrung.

3.1 Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem unterzeichneten Angebot.

3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur fachgerechten Planung, Lieferung und Installation der vereinbarten Photovoltaikanlage gemäß den gültigen technischen Normen und Vorschriften.

3.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Montage- und Elektroinstallationsarbeiten durch qualifizierte Partnerunternehmen (Subunternehmer) ausführen zu lassen. Der Auftragnehmer bleibt in diesem Fall alleiniger Vertragspartner des Auftraggebers und haftet für die ordnungsgemäße Leistungserbringung.

3.4 Zusätzliche Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden gesondert berechnet.

4.1 Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

4.2 Zahlungen sind wie folgt zu leisten, sofern nicht anders vereinbart:
- 30% Anzahlung nach Ablauf der Widerrufsfrist bzw. bei ausdrücklichem Wunsch des Auftraggebers, mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen
- 60% nach Lieferung des Materials
- 10% nach Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage

4.3 Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Diese betragen bei Verbrauchern 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, bei Unternehmern 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

4.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Bei Verbrauchern gilt diese Einschränkung nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen.

5.1 Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.

5.2 Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die rechtzeitige Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Auftraggebers voraus.

5.3 Bei höherer Gewalt, Arbeitskämpfen, behördlichen Maßnahmen und sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen verlängert sich die Lieferfrist angemessen.

6.1 Der Auftraggeber hat rechtzeitig alle für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

6.2 Der Auftraggeber stellt sicher, dass die baulichen Voraussetzungen für die Installation der Photovoltaikanlage gegeben sind und die Dachkonstruktion die zusätzliche Last trägt.

6.3 Der Auftraggeber gewährleistet den Zugang zum Installationsort und stellt die erforderlichen Anschlüsse (Strom, ggf. Internet) zur Verfügung.

7.1 Nach Fertigstellung der Installation erfolgt eine gemeinsame Abnahme der Anlage.

7.2 Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt, wenn der Auftraggeber trotz Aufforderung die Abnahme nicht innerhalb von zwei Wochen nach Fertigstellungsanzeige durchführt.

7.3 Erkennbare Mängel sind bei der Abnahme schriftlich zu rügen. Später gemeldete erkennbare Mängel gelten als genehmigt.

8.1 Für die Installationsarbeiten (Werkleistung) gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme gemäß § 634a BGB.

8.2 Für gelieferte Komponenten gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Lieferung. Darüber hinaus werden die Herstellergarantien (insbesondere Leistungsgarantien für Solarmodule und Wechselrichter) an den Auftraggeber weitergegeben.

8.3 Die Gewährleistung entfällt bei unsachgemäßer Behandlung, eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte sowie bei natürlichem Verschleiß.

8.4 Im Gewährleistungsfall ist der Auftragnehmer zunächst zur Nachbesserung berechtigt. Schlägt die Nachbesserung zweimal fehl, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

9.1 Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

9.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist in diesem Fall auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

9.3 Der Auftragnehmer haftet für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer) wie für eigenes Verschulden gemäß § 278 BGB.

9.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10.1 Die gelieferten Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen Eigentum des Auftragnehmers.

10.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer zur Rücknahme der Ware berechtigt.

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

12.1 Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Bei Verbrauchern gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

13.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.